Consejo de Estado. CONTRATO DE OBRA. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. PARTE. Concepto. NULIDAD DE ACTO PARTICULAR. FACULTADES DEL SUJETO PROCESAL QUE COADYUVA PRETENSIONES DE NULIDAD. ASEGURADORA. NO podía presentar cargos de nulidad contra la decisión administrativa distintos a los planteados por el demandante. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. MULTAS. Procedencia. Multas impuestas días antes de terminar el plazo del contrato. FINALIDAD CONMINATORIA. Simple retardo. La finalidad de apremio de las multas se materializa desde el inicio del procedimiento sancionatorio, y no únicamente con su conclusión. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE OBRAS ADICIONALES. Niega porque no fueron autorizadas por la entidad pública (2024)
“… sí está probado que la decisión de imponer la multa fue adoptada y notificada un día antes de que venciera el plazo de ejecución del contrato. Sin embargo, por las razones que se explicarán a continuación, la Sala tampoco considera que esta circunstancia haya desvirtuado la teleología de la multa que impuso XXXX: apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones”.
